Conditions générales

APPLICABLES AU 1 JANVIER 2006 ET MODIFIABLES SANS PRÉAVIS

Article 1 – Définitions
On entend par « Alinéo Informatique », EURL Alinéo – 2 rue Félicie Musset 58360 St Honoré Les Bains – France.
Alinéo est une société de services à la personne qui propose aux particuliers des PRESTATIONS d’Assistance, de Conseils, de Formation, et de toutes autres PRESTATIONS en relation avec les Nouvelles technologies et l’informatique.
Elle propose également pour les professionnels des contrats de maintenance et de la création de site Internet.

On entend par « CLIENT » ou « VOUS » le bénéficiaire des PRESTATIONS Alinéo.
On entend par « PRESTATIONS » les services d’Assistance informatique et internet à domicile, de Cours particuliers à domicile assurés par Alinéo sur le lieu de résidence du CLIENT.
On entend par « PRODUITS » les offres commerciales Alinéo mises à disposition du CLIENT pour régler les PRESTATIONS.
On entend par « PANNES », les problèmes de fonctionnement des équipements appartenant au CLIENT qui sont dû à un matériel défectueux ou à un dysfonctionnement de logiciel ou de système d’exploitation pour quelque raison que ce soit, et SEULEMENT ceux qui sont dû aux usages ou aux conséquences des usages volontaires ou involontaires de ces équipements par le CLIENT.

Article 2 – Objet
Alinéo permet au CLIENT de bénéficier des PRESTATIONS sur son lieu de résidence.
Alinéo intervient sur demande expresse du CLIENT, les parties ayant convenu au préalable de la réalisation des PRESTATIONS, d’une date, d’un horaire et d’un lieu de rendez-vous.
Si VOUS ou la personne chargée de vous représenter n’êtes pas présent sur votre lieu de résidence à la date et l’heure convenus, Alinéo ne pourra assurer les PRESTATIONS. Le cas échéant Alinéo sera dans l’obligation de vous facturer un minimum forfaitaire de 20 € TTC, non remboursable sous quelle que forme que ce soit et quelque soit le PRODUIT auquel vous auriez souscrit.

Article 3 – Contenu des PRESTATIONS
Les PRESTATIONS Alinéo sont destinées à assister, conseiller, informer, former le CLIENT ou toutes autres personnes du même foyer ; à aider à l’installation, la configuration des équipements appartenant au CLIENT ; à aider à résoudre les PANNES de ces mêmes équipements. Les PRESTATIONS sont réalisées sur le lieu de résidence du CLIENT.
Le CLIENT se doit d’être à jour des licences d’exploitation des logiciels installés sur ses différents équipements et doit être à même de fournir tous les documents des fabricants et/ou distributeurs et/ou fournisseurs nécessaires à la réalisation des PRESTATIONS.
Limites des PRESTATIONS :
Alinéo ne pourra assurer ses PRESTATIONS, si l’environnement physique des équipements est non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou distributeur et/ou fournisseur aux règles de sécurité ; si les équipements ont fait état d’une manipulation anormale (volontaire ou non) ayant modifié leurs environnements physiques ; en cas d’événement accidentel, de force majeur ou d’une cause exonératoire limitant partiellement ou totalement l’accès des équipements pour lesquels le CLIENT a expressément demandé une prestation de Alinéo notamment que les équipements soient inaccessibles pour quelques raisons que ce soit, que les conditions d’alimentation électrique, téléphonique ou autres soient défectueuses ou qu’il soit impossible d’accéder au/dans le lieu de résidence du CLIENT.
Alinéo peut immédiatement cesser d’assurer ces PRESTATIONS, si de l’avis raisonnable de l’intervenant, les conditions de travail au lieu de résidence du CLIENT risquent de mettre sa sécurité en danger ou s’il VOUS suspecte d’avoir modifié vos équipements sans l’avoir préalablement averti, ou si VOUS ne possédez pas l’ensemble des licences d’utilisation pour les équipements ou logiciels en votre possession. Le cas échéant, la PRESTATION sera entièrement due quel que soit le PRODUIT auquel vous auriez souscrit.
Le CLIENT reste responsable des données présentes sur ses équipements. En conséquence, le CLIENT prendra toutes les précautions d’usage afin d’assurer les sauvegardes de ses données personnelles.
La responsabilité de Alinéo en cas de pertes totales ou partielles de données de quelles que sorte que ce soient ne peut être engagée.

Article 4 – Exclusions
Les activités suivantes NE font PAS parties des PRESTATIONS Alinéo :
Câblage électrique
Travaux de construction

Article 5 – Obligations de Alinéo
Alinéo s’engage à fournir les moyens humains nécessaires à l’accomplissement des PRESTATIONS définies à l’Article 4 mentionné ci-dessus des présentes Conditions Générales.
Exonération de responsabilités :
Le CLIENT est informé que les PRESTATIONS Alinéo, comme sa propre intervention entraîne une rupture de la garantie du constructeur et/ou du distributeur et/ou fournisseur auprès duquel le CLIENT a acquit ses équipements ET à laquelle ne se substitue en aucun cas une garantie de Alinéo.
De convention expresse entre les parties, Alinéo n’est soumis, au titre des présentes qu’à une obligation de moyens et en aucun cas à une obligation de résultats.
Étant donné que Alinéo intervient sur demande expresse du CLIENT, en aucun cas Alinéo ne peut être tenu responsable des dommages directs et/ou indirects, matériels ou immatériels.


Article 6 – Obligations du CLIENT
Le CLIENT s’engage à établir et entretenir un environnement physique des équipements conforme aux spécifications des fabricants et/ou distributeurs et/ou fournisseurs et aux normes de sécurité ; à respecter les procédures d’utilisation des équipements (logiciels, accessoires, périphériques, consommables…) et en particulier à ne pas procéder à des modifications techniques.
Le CLIENT s’engage à tenir à disposition l’ensemble de la documentation technique remis par les fabricants et/ou distributeurs et/ou fournisseurs notamment les supports numériques d’installation (CDRom, Disquette, DVDRom…), les numéros de licences, les codes d’identification des différents fournisseurs potentiels et doit tenter de reconstituer l’historique de l’apparition de la PANNE.
Le CLIENT est informé que l’ensemble des frais, quels qu’ils soient, afférents à l’exécution des PRESTATIONS Alinéo et notamment les frais d’électricité, de connexions à Internet ou d’usure des consommables informatiques engendrés par les manipulations effectuées par Alinéo sont ET restent à sa charge. En aucun cas, le CLIENT ne pourra en demander le remboursement total ou partiel sous quelque forme que ce soit.
Le CLIENT se chargera de déplacer ou de nettoyer tous éléments considérés d’un avis raisonnable par l’intervenant comme gênant pour assurer les PRESTATIONS.


Article 7 – Tarifs
Les tarifs des PRESTATIONS s’entendent en euros toutes taxes comprises.
Les tarifs sont communiqués au CLIENT lors de la prise du rendez-vous et validé d’un commun accord entre le CLIENT et Alinéo.
Les tarifs communiqués au CLIENT sont ceux en vigueur à la date de la prise du rendez-vous.
Toutes PRESTATIONS effectuées sur le lieu de résidence du CLIENT donne lieu à une facturation minimale d’une demi-heure et ce quelle que soit la durée de la PRESTATION.


Article 8 – Règlement des PRESTATIONS
Le tarif à payer est celui qui a été validé d’un commun accord entre le CLIENT et Alinéo ET qui est mentionné sur la Fiche d’Intervention qui sera remis au CLIENT à l’issue de la PRESTATION effectué par Alinéo.
Le règlement par le CLIENT est fait en globalité immédiatement après la fin de la PRESTATION directement à l’Intervenant par l’un des moyens de paiement accepté par Alinéo:

Chèque bancaire ou postal exclusivement à l’ordre de “Alinéo”
La facture sera envoyée au CLIENT dans un délai maximum de 15 jours ouvrés après l’issue de la PRESTATION.

Bien que le tarif des PRESTATIONS ait été validé d’un commun accord entre le CLIENT et Alinéo, le CLIENT a toute la liberté pour refuser le commencement de la PRESTATION. Le cas échéant Alinéo sera dans l’obligation de VOUS facturer un minimum forfaitaire de 20 € TTC, non remboursable sous quelque forme que ce soit et quelque soit le PRODUIT auquel vous auriez souscrit.
Alinéo s’engage en cas de surcoût imprévisible au préalable au commencement de la PRESTATION à en aviser le CLIENT qui peut alors décider d’interrompre la PRESTATION. Le cas échéant, Alinéo sera dans l’obligation de VOUS facturer la durée déjà réalisée de la PRESTATION au taux horaire prévu et avec un minimum de 1 demi-heure de PRESTATION.
Les tarifs des PRESTATIONS et des PRODUITS sont modifiables sans préavis.
 
Article 9 – Pénalités
En cas de retard de paiement, le CLIENT se verra appliquer une pénalité de retard d’un montant égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal, calculée sur le montant de la totalité des sommes dues, conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce.


Article 10 – Territoires
L’ensemble des articles et des PRESTATIONS Alinéo des présentes Conditions Générales ne sont appliquables que sur les territoires précisés ci-après :
La région Bourgogne.
Exceptionnellement le territoire peut-être élargi après accord de Alinéo. Dans cet unique cas, les présentes Conditions générales s’appliquent.

Article 11 – Informatique et Liberté
Conformément à la Loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 et ses décrets d’application, le CLIENT dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données nominatives le concernant, exerçable auprès de Alinéo – 2 rue Félicie Musset – 58360 St Honoré Les Bains.
Le CLIENT autorise Alinéo à utiliser ses coordonnées et notamment son adresse e-mail pour lui communiquer des offres commerciales et/ou communiquer à d’autres entreprises les données le concernant.
A défaut, le Client notifiera Alinéo de son refus de voir ses données utilisées et/ou communiquées, par courrier recommandé avec accusé de réception précisant ses coordonnées (identité de la personne physique concernée, adresse, numéro de Client) ou de s’inscrire sur la liste “Robinson Stop-publicité” en écrivant à l’UFMD, 60 rue de la Boétie, 75008 Paris.
Sauf indication contraire, il est entendu que Alinéo pourra faire état de la référence du CLIENT à titre de référence commerciale, étant entendu que celle-ci se limite à l’énumération du prénom du CLIENT et de la première lettre du nom du CLIENT.


Article 12 – Loi applicable
De convention expresse, le présent contrat sera gouverné par le Droit français.
Ces termes et conditions ne doivent pas être interprétées comme limitant les droits statutaires du CLIENT et rien ne limite les droits statutaires du CLIENT en tant que consommateur.


Article 13 – Tribunal compétent
En cas d’échec d’une procédure amiable, tout litige découlant des présentes conditions est de la compétence exclusive du tribunal de Commerce de Paris.